府谷广能新能源5万千瓦风电项目风机基础及箱变基础、集电线路、道路工程专业分包标段询比采购公告

（采购编号：PC-0128-26J5-FP0007           ）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交府谷广能新能源5万千瓦风电项目EPC总承包工程项目，项目业主为府谷广能新能源有限公司，资金已落实。其中府谷广能新能源5万千瓦风电项目包含的风机基础及箱变基础、集电线路、道路工程标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行风机基础及箱变基础、集电线路、道路工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取府谷广能新能源5万千瓦风电项目风机基础及箱变基础、集电线路、道路工程采购文件参与本项目机基础及箱变基础、集电线路、道路工程采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:位于陕西省榆林市府谷县。

2.2 工程概况及标段概况

本项目装机容量为50MW，新建110kV升压站一座，共8台6250kW风力发电机组，机组出口电压为 1140V(暂定，以最终风机合同确定机型为准），经附近的箱变压器(以下称“箱变”)升压至 35kV，风电机组与箱变采用“一机一变”单元接线方式，通过2回集电线路接入升压站35kV侧，通过主变压器升压至110kV后，以1回 110kV线路π接入 110kV 凌翼风电场升压站~刘官变线路，新建 110kV架空线路约 2x0.5km

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年2月20日，竣工日期为2026年9月30日，合同工期为222天，实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准。

2.4 质量要求

满足国家、行业、电网、质监、当地相关职能部门以及广东能源集团、广东省能源集团西南(贵州)电力投资有限公司的合格标准。

2.5 采购范围

包含但不限于：施工辅助工程:施工交通工程，供水供电。

风电机组安装平台工程:施工准备，施工测量，工作范围内的各种垃圾、植被及耕植土清除运输到指定位置,表土剥离厚30cm、土方开挖、土方回填、碎石换填，施工现场平整及完工清理，现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，竣工验收和维护保修，并满足业主方环境保护、水土保持要求等全部内容，严格按照相关技术规范、政府审批手续文件、图纸要求进行施工，保证风电机组安装平台工程满足施工图和发包人下道工序施工要求；

风电机组基础工程：机机位坐标复核、风机基础开挖、回填、灌注桩孔、灌注桩C35混凝土、混凝土灌注桩钢筋、包含风机基础模版采购及安装、高强灌浆、螺旋形聚乙烯醇纤维、排水管φ100 PVC、沉降观测点、沉降基准点、塔基密封防水、防腐、钢梯基础、冷却器基础等、试桩及桩基检测、锚栓安装、（包括基础内及基础外连接，直到电阻率满足设计要求为止,并提供检测报告）、提供沉降观测报告）及施工相关各类检测报告等。

机组变电站基础工程：土方开挖、回填、基础混凝土C35、基础垫层混凝土C20、钢筋制安、预埋钢材、MU15实心砖砌体防火墙、钢梯及栏杆、铁艺围栏（含基础）、卵石。

交通工程:根据道路施工设计图纸，施工图上所有施工内容均包含在内，进站道路:道路施工准备、测量定位、道路清表及表土运输堆放、土方开挖、回填、20cm厚C30混凝土路面、25cm厚5%水泥稳定碎石、浆砌片石排水沟、警示柱、标志、警示牌，场内道路（新建 ）：表土剥离厚30cm、挖方、填土方、30cm厚碎石、碎石换填、M7.5浆砌片式石排水沟、警示桩、标示牌、涵管(直径1m圆管涵)、桥梁加固、护栏、防撞墩、边坡 浆砌片石，旧路修复（200mmC30混凝土路面）。

场外改造道路15km：高速路口到场内道路扩宽、测量定位、土方开挖、回填、警示柱、标志、警示牌、道路修复等工程。

其他工程：环境保护工程、水土保持工程、劳动安全与工业卫生工程、安全监测工程、“三杆五线”迁改。

集电线路工程施工：电缆直埋土方开挖、电缆直埋石方开挖、电缆直埋填土、电缆  沟敷设1-2根电缆。

集电线路架空部分：工程的采购、施工、安装、调试、通信、验收、线路征地、砍伐证办理及地面附着物补偿等。包含但不限于：

（A）建筑工程：

①集电线路架空部分工程范围内塔基基础等；

②水保及环保设施建设、植被恢复等；

③接地工程，所有杆塔基础接地等；

①集电线路架空部分安装工程：配电设备构筑物工程、构支架、线路杆塔组立、架空线、套管瓷瓶避雷器等的安装及与两端接口的连接等；

②光纤通信安装工程：OPGW的敷设及与两端接口的接续、必要的通信连接等；

承包人负责以上工程建筑、安装施工外，还应包括施工的内容分述如下(但不限于以下内容)：

a)材料和设备的采购、到货验收、卸货、保管，建设期工程保险；

b)负责水土保持及环境保护设施施工及配合验收，配合劳动安全与工业卫生验收、环境保护监测与验收；负责消防施工安装和检测与验收、施工图在政府职能部门的备案审查；

c)负责本标段相关手续、工程相关检测及验收、相关职能部门办理工程移交手续以及质保期内的质量保证服务等。

d)建筑施工及安装工程中材料及试样的取样、送检和提供报告。

e)设备接地及常规接地装置工程。

f)埋设件的制作、安装在本工程。

g) 负责本工程所有电气设备、所有电力电缆、控制电缆交接试验，并提供合格的接试验报告。

h)施工及试运行所必须的安全设施、器具、标牌。

I）线路架设材料运输。

箱变安装：箱变及其配套设施及辅材（高、低压电缆及电缆附件）的卸货、保管、场内运输、安装、调试试验及风电机组出线材料采购及安装工程等。

其他费用：用地征用费（临时）、土地使用税、耕地占用税、森林植被恢复费、土地复垦费、余物清理、青苗补偿、地上附着物补偿、水土保持补偿费。

在工程量清单中未列出的，但确实是工程范围中应该有的，完成本工程所要求的，均应由承包人负责，以及所有的施工准备、安全文明施工措施等、成品保护、与移交期间检验与取证、验收及合同包含的所有风险、责任等，且包含并不限于此。

按照发包人要求完成施工期施工场区内所需的宣传标语、标识标牌等以及生产准备工作（包含但不限于安全工器具、安全设施及设备设施临时标识标牌等） 。

施工外部关系协调，承包人负责本标段施工外部关系协调。施工协调费包括不限于：由于本标段承包人提供的设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；施工期间承包人原因造成的水土流失环保林业罚款费用；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用；他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阻挠施工的协调及费用；因承包人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用；

承包人要严格按照施工图进行施工，要杜绝超出施工红线图的占地，例如风机平台超挖，开挖中形成弃渣等；不得随意超挖，欠挖，增加渣场、取料场、临时施工便道等，承包人要在施工时不得超出施工红线图的占地，若超出征地红线的范围，承包人承担所有责任及损失。征占临时用地前，范围须经甲方确认，如发生未确认先征占或确认情况发生，全部责任由承包人自行负责，对发包人造成损失的，按损失情况的双倍在合同中扣除。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力工程施工总承包三级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。

3.1.3 企业主要人员要求：

1)项目经理：需具有相应专业一级建造师；

2)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；

3)安全负责人：具有安全生产考核C证

3.1.4 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**